Allgemeine Geschäftsbedingungen
Schlau Solar GmbH
Unternehmensanschrift: Mönchstraße 11, 18439 Stralsund
Büroanschrift: Große Parower Straße 4a, 18435 Stralsund
Lager: Rostocker Chaussee 3, 18437 Stralsund
Stand: 2026
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der Schlau Solar GmbH („Schlau Solar“) und ihren Kunden über Planung, Lieferung, Installation, Montage, Erweiterung, Wartung und Service von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern, Ladeinfrastruktur sowie elektrotechnischen Anlagen. Diese AGB gelten sowohl für Werkverträge als auch für Kauf-, Liefer- und gemischte Verträge. Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher (§13 BGB) als auch Unternehmer (§14 BGB). Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn Schlau Solar diesen ausdrücklich zustimmt.
2. Vertragsschluss
Angebote von Schlau Solar sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche oder in Textform erklärte Auftragsbestätigung von Schlau Solar zustande. Schlau Solar ist berechtigt, Aufträge abzulehnen, insbesondere bei negativer Bonitätsprüfung, fehlender technischer Umsetzbarkeit oder Materialverfügbarkeit. Schlau Solar ist berechtigt, Leistungen ganz oder teilweise durch qualifizierte Subunternehmer ausführen zu lassen.
3. Leistungsumfang
Maßgeblich für Art und Umfang der Leistungen sind ausschließlich Angebot und Auftragsbestätigung. Schlau Solar schuldet die Planung, Lieferung und Installation nach den anerkannten Regeln der Technik. Nicht Bestandteil des Leistungsumfangs sind insbesondere, sofern nicht ausdrücklich vereinbart: statische Prüfungen, Dachsanierungen, Blitzschutzanlagen, Tiefbauarbeiten, Netzverstärkungen, bauliche Anpassungen sowie sonstige bauseitige Leistungen. Diese Leistungen können gesondert angeboten werden.
4. Preise und Preisänderungen
Es gelten die im Angebot ausgewiesenen Preise. Schlau Solar ist berechtigt, Preise anzupassen, wenn sich nach Vertragsschluss wesentliche Kostenfaktoren ändern, insbesondere Materialpreise, Transportkosten, Lohnkosten, Energiepreise oder gesetzliche Abgaben. Eine Preisanpassung ist insbesondere zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss und Leistungserbringung mehr als vier Wochen liegen. Übersteigt die Preisänderung 5 % des Auftragswertes, kann der Kunde hinsichtlich des noch nicht ausgeführten Teils des Vertrags zurücktreten.
5. Zahlungsbedingungen
Sofern nicht individuell abweichend vereinbart, gelten folgende Abschlagszahlungen:
25 % bei Auftragserteilung
55 % vor Lieferung bzw. Montagebeginn
20 % nach Fertigstellung und Abnahme
Individuelle Zahlungspläne gehen diesen Regelungen vor. Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist Schlau Solar berechtigt, Leistungen auszusetzen, Termine zu verschieben, Verzugszinsen zu berechnen und nach angemessener Frist vom Vertrag zurückzutreten.
6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Schlau Solar GmbH. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Gegenstände pfleglich zu behandeln und Schlau Solar bei Zugriffen Dritter unverzüglich zu informieren.
7. Liefer- und Ausführungszeiten
Liefer- und Installationstermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Lieferzeiten verlängern sich angemessen bei Umständen, die Schlau Solar nicht zu vertreten hat, insbesondere Lieferengpässe, Netzbetreiberentscheidungen, Witterungseinflüsse oder höhere Gewalt.
8. Netzanschluss und Genehmigungen
Der Netzanschluss einer Photovoltaikanlage setzt die Zustimmung des zuständigen Netzbetreibers voraus. Schlau Solar übernimmt keine Gewähr für Entscheidungen oder Bearbeitungszeiten von Netzbetreibern. Zusätzliche Anforderungen des Netzbetreibers nach Vertragsschluss sind nicht Bestandteil des ursprünglichen Angebots und werden gesondert berechnet.
9. Installationsvoraussetzungen
Der Kunde stellt sicher, dass Zugang zu Dachflächen und technischen Räumen besteht und die baulichen Voraussetzungen für die Installation gegeben sind. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung des Kunden gehen nicht zu Lasten von Schlau Solar und können zu Mehrkosten führen.
10. Statik und Dachbeschaffenheit
Schlau Solar übernimmt ohne gesonderten Auftrag keine Prüfung der statischen Tragfähigkeit von Gebäuden oder Dachkonstruktionen. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung seines Gebäudes für die Installation sicherzustellen.
11. Abnahme
Nach Fertigstellung der Anlage erfolgt eine Abnahme. Die Abnahme darf nur bei wesentlichen Mängeln verweigert werden. Die Anlage gilt als abgenommen, wenn sie in Betrieb genommen wird oder der Kunde innerhalb von 10 Werktagen nach Fertigstellung keine Abnahme unter Angabe wesentlicher Mängel verlangt.
12. Kündigung oder Stornierung
Kündigt der Kunde den Vertrag ohne Verschulden von Schlau Solar, kann Schlau Solar eine pauschale Entschädigung verlangen:
10 % bis 14 Tage nach Vertragsschluss
20 % nach Planung oder Projektierung
40 % nach Materialbestellung
80 % nach Montagebeginn
Der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt vorbehalten.
13. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Ertragsprognosen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind unverbindliche Modellrechnungen. Herstellergarantien gelten ausschließlich nach den Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller.
14. Haftung
Schlau Solar haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Stromerträge oder mittelbare Schäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
15. Datenschutz
Schlau Solar verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere DSGVO und BDSG.
16. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
17. Gerichtsstand und Recht
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Unternehmer ist Stralsund.
18. Widerrufsbelehrung
Unsere Widerrufsbelehrung inkl. Muster-Widerrufsformular finden Sie hier.
19. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.
Sämtliche erhaltene Informationen, die zur Vorbereitung gemeinsamer Geschäfte ausgetauscht werden, sind streng vertraulich und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Dieser erklärt ausdrücklich, nach dem Erhalt der Informationen wie z.B. persönlichen Kontakten, Adressen, verbundenen Firmen, Treuhändern, Bevollmächtigten, sonstigen Kontakten, diese nicht an Dritte weiterzugeben, noch mit diesen nicht direkt oder indirekt in Kontakt zu treten, bevor dies nicht ausdrücklich schriftlich vom Absender der Informationen bestätigt bzw. beauftragt worden ist.